214 фз гарантия: Какие гарантии дает 214-ФЗ?

214 фз гарантия: Какие гарантии дает 214-ФЗ?

Статья 7 ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве». Гарантии качества, предусмотренные договором

[Закон "Об участии в долевом строительстве..."] [Статья 7 ФЗ №214]
Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" , N 214-ФЗ | ст 7

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

1.1. При передаче объекта долевого строительства застройщик обязан передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее — инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства).

2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены договора;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3. В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона.

4. Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки объекта долевого строительства являются ничтожными.

5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором.

5.1. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

6. Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) выявлены в течение гарантийного срока. Застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок, согласованный застройщиком с участником долевого строительства. В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный срок участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд.

7. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий.

8. За нарушение срока устранения недостатков (дефектов) объекта долевого строительства, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, застройщик уплачивает гражданину — участнику долевого строительства, приобретающему жилое помещение для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере, определяемом пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей». Если недостаток (дефект) указанного жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, не является основанием для признания такого жилого помещения непригодным для проживания, размер неустойки (пени) рассчитывается как процент, установленный пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», от стоимости расходов, необходимых для устранения такого недостатка (дефекта).

ст. 6 | ФЗ №214 | ст.  8


Позиция Верховного суда РФ и иных государственных органов

«Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (Президиум Верховного Суда РФ 04.12.2013).

«Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (Президиум Верховного Суда РФ 19.07.2017).

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует требованиям договора и закона, в противном случае дольщик имеет право требовать устранения нарушений и привлечения застройщика к ответственности.

Пункт 14 «Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 19. 07.2017 года).

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. В случае неисполнения данной обязанности участник долевого строительства вправе требовать устранения нарушений и привлечения застройщика к ответственности.


Общественная организация в сфере защиты прав потребителей, действуя в интересах У., обратилась в суд с иском к застройщику о взыскании денежных средств за устранение недостатков в строительстве, компенсации морального вреда.

14 ноября 2011 г. между застройщиком и У. заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома.

Суд первой инстанции при частичном удовлетворении исковых требований исходил из того, что обязанность по устранению выявленных в квартире У. недостатков, выраженных в недостаточном утеплении стен дома, должна быть возложена на застройщика, поскольку указанные недостатки возникли в результате нарушений, допущенных при строительстве дома.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований в полном объеме, суд апелляционной инстанции указал, что работы по наружному утеплению стены приведут к изменению общего имущества собственников многоквартирного дома. Согласия всех собственников помещений многоквартирного дома получено не было.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с приведенными выводами суда апелляционной инстанции, указав следующее.

В соответствии со статьей 7 Закона N 214-ФЗ, действующей на момент возникновения спорных правоотношений, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям (часть 1). В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 данной статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недостатков (часть 2).

Судом установлено, что спор возник в связи с недостатками, допущенными застройщиком при строительстве дома, а потому выводы суда апелляционной инстанции об отказе У. в удовлетворении требований о взыскании денежных средств на устранение недостатков и компенсации морального вреда являются незаконными.

п. 14 (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 11-КГ15-9)

Течение срока исковой давности в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства.

Течение срока исковой давности для требований участника долевого строительства, предъявляемых к застройщику в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства, выявленным в течение гарантийного срока, начинается со дня заявления о недостатках.

А. и А. 2 июля 2008 года в соответствии с договором участия в долевом строительстве подписан акт приема-передачи квартиры в построенном ЗАО «Строительная компания «ЦЕНТР» многоквартирном доме. В связи с наличием в квартире недостатков, которые не были своевременно устранены застройщиком, А. и А. 28 февраля 2011 года направили ему уведомление о расторжении договора.

Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики отказал в удовлетворении требований А. и А. к ЗАО «Строительная компания «ЦЕНТР» о расторжении договора участия в долевом строительстве жилья со дня направления ответчику соответствующего уведомления, а также о взыскании стоимости аналогичной квартиры по цене, существующей на день фактического исполнения денежного обязательства (уплаты), но не ниже уплаченной суммы, процентов за пользование указанными денежными средствами, денежных средств, потраченных на ремонт квартиры, компенсации морального вреда, применив по заявлению представителя ответчика исковую давность. Суд, исходя из общего трехлетнего срока исковой давности, установленного статьей 196 ГК РФ, пришел к выводу о том, что исковое заявление, направленное истцами 4 июля 2011 года, подано за пределами срока исковой давности.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики нашла, что такой вывод был сделан судом без учета положения пункта 3 статьи 725 ГК РФ о начале течения срока исковой давности по искам о ненадлежащем качестве работы со дня заявления о недостатках — в случае, если законом, иными правовыми актами или договором установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока. Кроме того, в силу части 6 статьи 7 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, что такое качество выявлено в течение гарантийного срока.

Как следует из материалов дела, для квартиры установлен гарантийный срок, который составляет пять лет с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (25 декабря 2007 года) и истекает 25 декабря 2012 года. Исковые требования были заявлены истцами, в том числе в связи с недостатками квартиры, наличие которых было обнаружено истцами и установлено Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики при проведении 14 мая 2009 года по их заявлению проверки технического состояния вентиляции в квартире.

Таким образом, как со дня обнаружения недостатков в квартире (14 мая 2009 года), так и со дня обращения истцов к ответчику с заявлением об их устранении (30 декабря 2010 года) и до обращения с иском в суд (4 июля 2011 года) трехлетний срок исковой давности, установленный статьями 725, 196 ГК РФ, не истек. Суд первой инстанции необоснованно в нарушение приведенных правовых норм связал начало течения срока исковой давности с датой подписания сторонами акта приема-передачи объекта долевого строительства. При таких обстоятельствах вывод суда об истечении срока исковой давности является необоснованным, а решение об отказе в иске ввиду истечения срока исковой давности незаконным.

Представленными актами проверки Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (от 14 мая 2009 года, от 15 апреля 2011 года) подтверждается как наличие недостатков в квартире истцов, так и то, что ответчиком в предусмотренный договором срок недостатки, указанные в заявлении истцов от 30 декабря 2010 года, не были устранены. Тем самым ЗАО «Строительная компания «ЦЕНТР» не исполнило предусмотренную частью 2 статьи 7 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» обязанность по безвозмездному устранению недостатков объекта долевого строительства в разумный срок, что в соответствии с частями 1, 2 и 6 статьи 9 названного Федерального закона дало А. и А. право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, а также требовать возврата денежных средств, уплаченных ими в счет цены договора, и уплаты процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами со дня их внесения до дня их возврата.

п. 32 «Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (Президиум Верховного Суда РФ 04.12.2013)


Рекомендованный материал на нашем сайте

Неустойка по ДДУ

Калькулятор расчета неустойки по ДДУ

Признание права собственности на квартиру в долевом строительстве

Включение в реестр требований передачи квартиры при банкротстве застройщика

Прекращение гарантийных обязательств застройщиком — Про-Инфо

Консультация дня



Прекращение гарантийных обязательств застройщикомВсе консультации




Вопрос:

Многоквартирный дом новый на гарантийном обслуживании. Застройщик уведомляет, что прекращаются гарантийные обязательства на систему горячего водоснабжения, вследствие ненадлежащей её эксплуатации нашей управляющей организацией. Никаких обоснований от него нет, просто одно письмо.

Вопрос:

Кто имеет право прекратить гарантийные обязательства? Каким образом прекращается гарантия на какой-либо элемент многоквартирного дома? Какие должны быть документы на это?

Ответ:

В соответствующем договоре между застройщиком и дольщиком определяются пределы ответственности застройщика за ненадлежащее выполнение работ, гарантийные сроки для квартиры, гарантийные сроки для технологического и инженерного оборудования. В случае нарушения качества работ по вине застройщика, брак устраняется за счет застройщика. При этом вина застройщика должна быть доказана и установлена вступившим в закону силу судебным решением.

Обоснование:

В соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору участия в долевом строительстве (далее — договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Согласно ч.1 ст.7 Федерального закона N 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Таким образом, застройщик несет перед собственниками жилых помещений ответственность за надлежащее качество строительства жилого дома.

В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных выше обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения цены договора; возмещения своих расходов на устранение недостатков (ч. 2 ст.7 Федерального закона N 214-ФЗ).

Федеральный закон N 214-ФЗ прямо предусматривает лицо, ответственное за качество строительства — застройщика.

В соответствии с ч.ч.5 и 5.1. ст.7 Федерального закона N 214-ФЗ гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором.

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Как предусмотрено ч.6 ст.7 Федерального закона N 214-ФЗ, участник долевого строительства, вправе в течение гарантийного срока предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков. При этом застройщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, согласованный с участником долевого строительства. В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный срок участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд.

В силу статьей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/»Техэксперт»
     Эксперт Тихомирова Лариса Александровна







Данная консультация бесплатно предоставлена пользователю профессиональной справочной системы «Кодекс: Помощник юриста» в рамках стандарта обслуживания.

Настоящий материал является ответом на частный запрос и может утратить свою актуальность в связи с изменением законодательства.






© 2003-2022 Компания «ПРО-ИНФО»





суть закона об участии в долевом строительстве, действующая редакция

В последнее время приобретение недвижимости путем заключения договора долевого участия становится крайне актуальным. Законодательно регламентирует процесс участия в долевом строительстве № 214-ФЗ. Суть закона будет подробно рассмотрена в статье.

На предмет регулирования Федеральным законом

Вводимый Федеральный закон создан в целях регулирования отношений, тесно связанных с привлечением финансовых средств граждан для строительства многоквартирных домов. Привлечение денежных вложений происходит на долевой основе: фактически каждый претендент на жилье «снимает долю» на строительство дома.

Долевое строительство, казалось бы, очень простой, но в то же время очень неоднозначный процесс. В последнее время участились случаи обмана граждан, зарегистрированных в качестве держателей. Для предотвращения подобных махинаций был разработан 214-ФЗ. Суть закона очень проста: строгое закрепление норм, позволяющих качественно осуществлять процессы строительства долевого характера.

О застройщике и доме

Статья 2 рассматриваемого нормативного акта устанавливает два основных понятия, которые используются во всех последующих положениях закона. Первый термин — «строитель». По закону под застройщиками понимаются юридические лица, владеющие земельным участком, на котором будет построен жилой объект. Застройщик получает специальное разрешение на застройку, после чего начинается процесс привлечения финансирования.

Объектом долевого строительства всегда является помещение жилого или нежилого типа, которое подлежит передаче участникам строительства на долевой основе. Следует отметить, что такими объектами не могут быть предприятия, которые носят промышленный характер.

Суть закона 214-ФЗ, таким образом, заключается в закреплении правил, касающихся долевого строительства.

На право привлечения финансирования

Выше уже отмечалось, что процесс привлечения средств не может быть начат без получения специального разрешения. Что является причиной этого? Стоит напомнить суть закона 214-ФЗ. Речь идет о минимизации случаев мошенничества и финансовых махинаций. Именно поэтому в статье 3 нормативного акта закреплены нормы, согласно которым застройщик имеет возможность привлекать деньги только после заполнения декларации на строительство, а также после оформления и регистрации ряда землестроительных мероприятий. Застройщик обязан сообщить дату отправки проектной декларации, а также ее требования. Только в этом случае можно будет начать процесс привлечения средств дольщиков.

Здесь тоже следующие требования к застройщикам:

  • Вклад в капитал должен быть полностью оплачен;
  • Застройщик не подлежит ликвидации как юридическое лицо;
  • Не должно быть решения арбитражного суда о приостановлении деятельности застройщика;
  • Застройщик не должен состоять в реестре недобросовестных застройщиков;
  • Застройщик не имеет задолженности по налогам, долгам или сборам.

Далее стоит рассказать о специальном договоре, который заключается между застройщиками и дольщиками.

Договор участия в строительстве

Статья 4 рассматриваемого нормативного акта содержит достаточно подробные положения о заключении договора. Стоит отметить, что суть закона 214-ФЗ заключается в строгом закреплении всех возможных юридических процессов, связанных со строительством на долевой основе.

В соответствии с законодательством одна сторона договора обязуется построить жилой объект в указанные сроки, а другая сторона — своевременно уплатить указанную в договоре цену. Какие элементы должен содержать договор?

  • Во-первых, это определение конкретной строительной площадки, а также вся информация о ней.
  • Во-вторых, сроки строительства и цена договора.
  • Еще одно важное место в договоре занимают гарантии и способы обеспечения застройщиком своих обязательств.

Об условиях и гарантиях

В чем суть 214-ФЗ? Рассматриваемый акт призван зафиксировать максимальное количество норм, благодаря которым процесс долевого строительства проходил бы максимально эффективно. Статья 6 закона касается сроков. Итак, в обязанности застройщика входит своевременная передача объекта строительства дольщикам. В случае нарушения договорных обязательств застройщик обязан выплатить пострадавшим сторонам сделки сумму в размере трехсотой части ставки рефинансирования, которая устанавливается ЦБ РФ. Застройщик имеет право не платить штрафные санкции только в том случае, если другая сторона отказалась подписывать передаточный акт.

Застройщик обязан предупреждать дольщиков о возможных проблемах. Так, при отсутствии возможности завершить строительство объекта к установленному сроку, не позднее, чем за два месяца до срока, прописанного в договоре, об этом должны быть известны все стороны договора.

О требованиях договора

За ненадлежащее исполнение или полное неисполнение своих обязанностей по той или иной стороне договора может быть возложена ответственность. В соответствии с Федеральным законом № 214, содержание которого рассматривается в данной статье, виновные лица должны будут уплатить штрафы, пени или неустойки.

Статья 11 касается уступки прав по договору. Это возможно только после того, как участник долевого строительства оплатил цену договора, либо передал долг новому участнику строительства.

Когда обязательства по договору можно считать выполненными? Согласно статье 12 рассматриваемого Федерального закона, только после полной оплаты установленной суммы и подписания передаточного документа.

О проектной декларации

Один важный документ играет важную роль во всем процессе долевого строительства. В статье 19 это называется проектной декларацией. Этот документ включает в себя всю необходимую информацию о застройщике и строительной площадке. Некоторые положения проектной декларации копируют договор участников долевого строительства, но только самые важные. В основном декларация содержит чисто технические данные. Все они должны быть заверены органом исполнительной власти соответствующего региона еще до заключения застройщиком договора с первым дольщиком.

Также стоит отметить, что любые юридические последствия для самого застройщика возможны только после удостоверения фактов из проектной декларации. Форма указанного документа устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Суть 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» (действующая редакция 2013 года) также заключается в раскрытии назначения всей соответствующей документации.

О государственном регулировании

Государственный контроль особенно важен в такой обширной сфере, как приобретение недвижимости. В России такой контроль проявляется в виде набора отдельных функций. Вот что указано в статье 23:

  • Право запрашивать у застройщиков всю необходимую документацию и информацию о ходе работ;
  • Разработка и издание нормативно-правовых актов по долевому строительству;
  • Разработка отдельных методических документов и рекомендаций по вопросам государственного контроля в сфере долевого строительства и др.

Так что же содержит Федеральный закон 214-ФЗ? Суть закона проста: закрепление норм, согласно которым возникновение сложностей в сфере долевого строительства было бы практически невозможно.

Российская Федерация — Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

NATLEX

База данных национального законодательства о труде, социальном обеспечении и соответствующих правах человека

Закон

Имя: Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Страна: Российская Федерация
Тема(ы): Безопасность и гигиена труда; Социальное обеспечение (общие стандарты)
Тип законодательства:, Закон
Дата принятия: 25. 11.2013
Вступление в силу:
ИНН: РУС-2013-Л-96125
Ссылка: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=96125&p_lang=en
Библиография: Законодательство On-Line Совет Федерации Российской Федерации, Российская Федерация PDF на русском языке (проверено 01.06.2014)
Аннотация/Цитирование: Вносит изменения, в том числе в Трудовой кодекс, внося незначительные изменения в формулировки статей 69, 76, 89, 121, 135, 185, 212, 213, 214, 219, 223, 254, 266, 323, 328, 330.3, 348.3, 348.8 , 348,10; изменены заголовки статей 223 (которая теперь гласит: «Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание работников»), 266 (теперь она гласит: «Медицинские осмотры работников, не достигших 18 лет»), 232 (теперь она гласит: «Обязанность стороны трудового договора о возмещении вреда, причиненного ею другой стороне»), 330.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*